摘要：2019年10月8日，被告某景公司(建设单位)与原告宾某公司(承包单位)签订工程施工合同，约定由原告分包某项目抗震支架采购及安装工程，合同价款36万余元，总价一次性包干。

本文为本律师原创文章，有问题可以关注我公众号与我联系。

案情简介：

2019年10月8日，被告某景公司(建设单位)与原告宾某公司(承包单位)签订工程施工合同，约定由原告分包某项目抗震支架采购及安装工程，合同价款36万余元，总价一次性包干。

上述工程实际开工日期2019年10月25日，实际竣工日期2019年11月25日，2020年9月10日竣工验收备案，验收结果为合格。

截至2021年2月1日，被告已经支付上述工程款28万余元，原告已经向被告陆续交付税率13%价税合计28万元的增值税专用发票。

原告索要余款未果，遂于2023年2月份提起诉讼，要求被告支付剩余工程款。

被告辩称，原告在竣工验收后应向其上报竣工结算资料进行结算，同时合同还约定，工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定进行工程竣工结算。若乙方延迟向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，则每延迟1天处罚200元。事实上，至今原告仍未向其递交结算资料，即该工程处于未结算的状态。

案件审理时，2023年8月22日，原告向被告邮寄了结算汇总表等送审文件，被告对上述资料不予认可。

南京法院观点：

合同约定，工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定进行工程竣工结算”“本工程质量保修期为2年”，案涉工程已于2020年9月10日竣工验收备案，被告哦啊应于2022年9月17日前向原告支付全部工程款。

提交结算资料的主要目的是确定工程价款，现案涉工程价款已经确定，原告亦表示待被告或法院确认具体数额后开具其余工程款发票，并在诉讼过程中向被告递交了相关结算资料。故被告以原告未提交结算资料、未开具发票为由拒绝支付工程款的理由不能成立。

律师总结：

1、工程竣工验收，承包人即将合同约定的施工内容履行完毕，发包人就应当支付工程款。可见，即便合同中约定要提交结算资料，但这不是主合同义务，承包人仍可以主张工程款。

2、即便如此，对于合同中如果约定有结算默认期条款，承包人也应当根据合同约定，向甲方提交结算材料，一旦甲方没有根据合同约定时间审计完成，承包人可以依据合同条款根据其报送的金额主张工程款。

来源：名侦探柯西一点号